Rehabilitation of the Building and Implementation of Urban Gardens in the Social Freguesia João Rodrigues Lagos (Q2878394): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Changed an Item: modifying budgets in portugal one item from slovenia) |
(Added qualifier: readability score (P590521): 0.0010126391288496) |
||||||||||||||
| (11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||||||||||
| label / fr | label / fr | ||||||||||||||
Réhabilitation de l’édition et de la mise en œuvre des jardins urbains dans le Bairro social João Rodrigues Lagos | |||||||||||||||
| label / de | label / de | ||||||||||||||
Sanierung der Edified und Umsetzung von Stadtgärten im sozialen Bairro João Rodrigues Lagos | |||||||||||||||
| label / nl | label / nl | ||||||||||||||
Herstel van de verbouwde en tenuitvoerlegging van stedelijke tuinen in de Social Bairro João Rodrigues Lagos | |||||||||||||||
| label / it | label / it | ||||||||||||||
Ripristino dell'edificato e realizzazione dei giardini urbani nel Bairro João Rodrigues Lagos sociale | |||||||||||||||
| label / es | label / es | ||||||||||||||
Rehabilitación del Edificado e Implementación de Jardines Urbanos en el Bairro Social João Rodrigues Lagos | |||||||||||||||
| label / et | label / et | ||||||||||||||
Sotsiaalse Freguesia linnaaedade ehitamise ja rakendamise taastamine João Rodrigues Lagos | |||||||||||||||
| label / lt | label / lt | ||||||||||||||
Miesto sodų statybos ir įgyvendinimo atnaujinimas socialinėje Freguesia João Rodrigues Lagos | |||||||||||||||
| label / hr | label / hr | ||||||||||||||
Obnova gradnje i provedba urbanih vrtova u Društvenoj Freguesia João Rodrigues Lagos | |||||||||||||||
| label / el | label / el | ||||||||||||||
Αποκατάσταση της κατασκευής και της εφαρμογής αστικών κήπων στην κοινωνική Freguesia João Rodrigues Lagos | |||||||||||||||
| label / sk | label / sk | ||||||||||||||
Obnova výstavby a realizácie mestských záhrad v sociálnej Freguesia João Rodrigues Lagos | |||||||||||||||
| label / fi | label / fi | ||||||||||||||
Kaupunkipuutarhan rakentamisen ja toteuttamisen kunnostaminen sosiaalisessa freguesiassa João Rodrigues Lagos | |||||||||||||||
| label / pl | label / pl | ||||||||||||||
Renowacja budynku i wdrożenia ogrodów miejskich we Freguezji Społecznej João Rodrigues Lagos | |||||||||||||||
| label / hu | label / hu | ||||||||||||||
A szociális Freguesia João Rodrigues Lagosban található városi kertek építésének és kivitelezésének rehabilitációja | |||||||||||||||
| label / cs | label / cs | ||||||||||||||
Obnova výstavby a realizace městských zahrad v Sociální Freguesia João Rodrigues Lagos | |||||||||||||||
| label / lv | label / lv | ||||||||||||||
Pilsētas dārzu celtniecības un īstenošanas atjaunošana sociālajā Freguesia João Rodrigues Lagos | |||||||||||||||
| label / ga | label / ga | ||||||||||||||
Athshlánú ar thógáil agus ar Chur i bhFeidhm Gairdíní Uirbeacha sa Freguesia Sóisialta João Rodrigues Lagos | |||||||||||||||
| label / sl | label / sl | ||||||||||||||
Sanacija gradnje in izvajanja mestnih vrtov v socialni Freguesia João Rodrigues Lagos | |||||||||||||||
| label / bg | label / bg | ||||||||||||||
Рехабилитация на сградата и изграждането на градски градини в социалната Фрегезия Жуао Родригес Лагос | |||||||||||||||
| label / mt | label / mt | ||||||||||||||
Riabilitazzjoni tal-Bini u l-Implimentazzjoni ta’ Ġonna Urbana fil-Freguesia Soċjali João Rodrigues Lagos | |||||||||||||||
| label / da | label / da | ||||||||||||||
Istandsættelse og gennemførelse af byhaver i det sociale Freguesia João Rodrigues Lagos | |||||||||||||||
| label / ro | label / ro | ||||||||||||||
Reabilitarea construirii și implementării grădinilor urbane în Freguesia João Rodrigues Lagos | |||||||||||||||
| label / sv | label / sv | ||||||||||||||
Återställande av byggandet och genomförandet av urbana trädgårdar i den sociala Freguesia João Rodrigues Lagos | |||||||||||||||
| description / bg | description / bg | ||||||||||||||
Проект Q2878394 в Португалия | |||||||||||||||
| description / hr | description / hr | ||||||||||||||
Projekt Q2878394 u Portugalu | |||||||||||||||
| description / hu | description / hu | ||||||||||||||
Projekt Q2878394 Portugáliában | |||||||||||||||
| description / cs | description / cs | ||||||||||||||
Projekt Q2878394 v Portugalsku | |||||||||||||||
| description / da | description / da | ||||||||||||||
Projekt Q2878394 i Portugal | |||||||||||||||
| description / nl | description / nl | ||||||||||||||
Project Q2878394 in Portugal | |||||||||||||||
| description / et | description / et | ||||||||||||||
Projekt Q2878394 Portugalis | |||||||||||||||
| description / fi | description / fi | ||||||||||||||
Projekti Q2878394 Portugalissa | |||||||||||||||
| description / fr | description / fr | ||||||||||||||
Projet Q2878394 au Portugal | |||||||||||||||
| description / de | description / de | ||||||||||||||
Projekt Q2878394 in Portugal | |||||||||||||||
| description / el | description / el | ||||||||||||||
Έργο Q2878394 στην Πορτογαλία | |||||||||||||||
| description / ga | description / ga | ||||||||||||||
Tionscadal Q2878394 sa Phortaingéil | |||||||||||||||
| description / it | description / it | ||||||||||||||
Progetto Q2878394 in Portogallo | |||||||||||||||
| description / lv | description / lv | ||||||||||||||
Projekts Q2878394 Portugālē | |||||||||||||||
| description / lt | description / lt | ||||||||||||||
Projektas Q2878394 Portugalijoje | |||||||||||||||
| description / mt | description / mt | ||||||||||||||
Proġett Q2878394 fil-Portugall | |||||||||||||||
| description / pl | description / pl | ||||||||||||||
Projekt Q2878394 w Portugalii | |||||||||||||||
| description / pt | description / pt | ||||||||||||||
Projeto Q2878394 em Portugal | |||||||||||||||
| description / ro | description / ro | ||||||||||||||
Proiectul Q2878394 în Portugalia | |||||||||||||||
| description / sk | description / sk | ||||||||||||||
Projekt Q2878394 v Portugalsku | |||||||||||||||
| description / sl | description / sl | ||||||||||||||
Projekt Q2878394 na Portugalskem | |||||||||||||||
| description / es | description / es | ||||||||||||||
Proyecto Q2878394 en Portugal | |||||||||||||||
| description / sv | description / sv | ||||||||||||||
Projekt Q2878394 i Portugal | |||||||||||||||
| Property / end time | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / end time: 31 December 2021 / rank | |||||||||||||||
| Property / beneficiary name (string) | |||||||||||||||
| Property / beneficiary name (string): MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL / rank | |||||||||||||||
| Property / summary: The first amendment proposed by the promoter is of a temporal nature. It is intended to change the date of the end of the application, according to the deadline for the execution of the contract, which has suffered delays in the physical beginning and a suspension of the deadline. (English) / qualifier | |||||||||||||||
readability score: 0.0010126391288496
| |||||||||||||||
| Property / location (string) | |||||||||||||||
| Property / location (string): Oliveira do Hospital, União das freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços / rank | |||||||||||||||
| Property / coordinate location | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / coordinate location: 40°21'34.34"N, 7°51'42.30"W / rank | |||||||||||||||
| Property / contained in NUTS | |||||||||||||||
| Property / contained in NUTS: Coimbra Region / rank | |||||||||||||||
| Property / beneficiary | |||||||||||||||
| Property / beneficiary: Q2990929 (Deleted Item) / rank | |||||||||||||||
| Property / EU contribution | Property / EU contribution | ||||||||||||||
| 291,395.3 Euro
| ||||||||||||||
| Property / co-financing rate | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / co-financing rate: 85.0 percent / rank | |||||||||||||||
| Property / contained in Local Administrative Unit | |||||||||||||||
| Property / contained in Local Administrative Unit: União das freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / summary | |||||||||||||||
Le premier amendement proposé par le promoteur est de nature temporelle. L’objectif est de modifier la date de fin de la demande, conformément au délai d’exécution du contrat, qui a subi des retards dans le démarrage physique et une suspension du délai. (French) | |||||||||||||||
| Property / summary: Le premier amendement proposé par le promoteur est de nature temporelle. L’objectif est de modifier la date de fin de la demande, conformément au délai d’exécution du contrat, qui a subi des retards dans le démarrage physique et une suspension du délai. (French) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / summary: Le premier amendement proposé par le promoteur est de nature temporelle. L’objectif est de modifier la date de fin de la demande, conformément au délai d’exécution du contrat, qui a subi des retards dans le démarrage physique et une suspension du délai. (French) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 December 2021
| |||||||||||||||
| Property / summary | |||||||||||||||
Der erste vom Projektträger vorgeschlagene Änderungsantrag ist zeitlicher Natur. Ziel ist es, das Enddatum des Antrags entsprechend der Frist für die Ausführung des Vertrags zu ändern, die Verzögerungen beim physischen Beginn und eine Aussetzung der Frist erlitten hat. (German) | |||||||||||||||
| Property / summary: Der erste vom Projektträger vorgeschlagene Änderungsantrag ist zeitlicher Natur. Ziel ist es, das Enddatum des Antrags entsprechend der Frist für die Ausführung des Vertrags zu ändern, die Verzögerungen beim physischen Beginn und eine Aussetzung der Frist erlitten hat. (German) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / summary: Der erste vom Projektträger vorgeschlagene Änderungsantrag ist zeitlicher Natur. Ziel ist es, das Enddatum des Antrags entsprechend der Frist für die Ausführung des Vertrags zu ändern, die Verzögerungen beim physischen Beginn und eine Aussetzung der Frist erlitten hat. (German) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 13 December 2021
| |||||||||||||||
| Property / summary | |||||||||||||||
Het eerste door de initiatiefnemer voorgestelde amendement is tijdelijk van aard. Het doel is de einddatum van de aanvraag te wijzigen, in overeenstemming met de termijn voor de uitvoering van het contract, die vertraging heeft opgelopen bij de fysieke aanvang en een opschorting van de termijn. (Dutch) | |||||||||||||||
| Property / summary: Het eerste door de initiatiefnemer voorgestelde amendement is tijdelijk van aard. Het doel is de einddatum van de aanvraag te wijzigen, in overeenstemming met de termijn voor de uitvoering van het contract, die vertraging heeft opgelopen bij de fysieke aanvang en een opschorting van de termijn. (Dutch) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / summary: Het eerste door de initiatiefnemer voorgestelde amendement is tijdelijk van aard. Het doel is de einddatum van de aanvraag te wijzigen, in overeenstemming met de termijn voor de uitvoering van het contract, die vertraging heeft opgelopen bij de fysieke aanvang en een opschorting van de termijn. (Dutch) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 18 December 2021
| |||||||||||||||
| Property / summary | |||||||||||||||
Il primo emendamento proposto dal promotore ha carattere temporale. L'obiettivo è modificare la data di fine della domanda, conformemente al termine per l'esecuzione del contratto, che ha subito ritardi nell'inizio fisico e una sospensione del termine. (Italian) | |||||||||||||||
| Property / summary: Il primo emendamento proposto dal promotore ha carattere temporale. L'obiettivo è modificare la data di fine della domanda, conformemente al termine per l'esecuzione del contratto, che ha subito ritardi nell'inizio fisico e una sospensione del termine. (Italian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / summary: Il primo emendamento proposto dal promotore ha carattere temporale. L'obiettivo è modificare la data di fine della domanda, conformemente al termine per l'esecuzione del contratto, che ha subito ritardi nell'inizio fisico e una sospensione del termine. (Italian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 January 2022
| |||||||||||||||
| Property / summary | |||||||||||||||
La primera enmienda propuesta por el promotor es de carácter temporal. El objetivo es modificar la fecha de finalización de la solicitud, de acuerdo con el plazo de ejecución del contrato, que ha sufrido retrasos en el inicio físico y una suspensión del plazo. (Spanish) | |||||||||||||||
| Property / summary: La primera enmienda propuesta por el promotor es de carácter temporal. El objetivo es modificar la fecha de finalización de la solicitud, de acuerdo con el plazo de ejecución del contrato, que ha sufrido retrasos en el inicio físico y una suspensión del plazo. (Spanish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / summary: La primera enmienda propuesta por el promotor es de carácter temporal. El objetivo es modificar la fecha de finalización de la solicitud, de acuerdo con el plazo de ejecución del contrato, que ha sufrido retrasos en el inicio físico y una suspensión del plazo. (Spanish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 January 2022
| |||||||||||||||
| Property / summary | |||||||||||||||
Projekti elluviija esimene muudatusettepanek on ajalist laadi. Selle eesmärk on muuta taotluse lõppkuupäeva vastavalt lepingu täitmise tähtajale, mille puhul on esinenud viivitusi tähtaja füüsilisel alustamisel ja peatamisel. (Estonian) | |||||||||||||||
| Property / summary: Projekti elluviija esimene muudatusettepanek on ajalist laadi. Selle eesmärk on muuta taotluse lõppkuupäeva vastavalt lepingu täitmise tähtajale, mille puhul on esinenud viivitusi tähtaja füüsilisel alustamisel ja peatamisel. (Estonian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / summary: Projekti elluviija esimene muudatusettepanek on ajalist laadi. Selle eesmärk on muuta taotluse lõppkuupäeva vastavalt lepingu täitmise tähtajale, mille puhul on esinenud viivitusi tähtaja füüsilisel alustamisel ja peatamisel. (Estonian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
| Property / summary | |||||||||||||||
Pirmasis projekto rengėjo pasiūlytas pakeitimas yra laikinas. Ketinama pakeisti paraiškos galiojimo pabaigos datą, atsižvelgiant į sutarties įvykdymo terminą, dėl kurio buvo vėluojama fiziškai pradėti ir sustabdyti terminą. (Lithuanian) | |||||||||||||||
| Property / summary: Pirmasis projekto rengėjo pasiūlytas pakeitimas yra laikinas. Ketinama pakeisti paraiškos galiojimo pabaigos datą, atsižvelgiant į sutarties įvykdymo terminą, dėl kurio buvo vėluojama fiziškai pradėti ir sustabdyti terminą. (Lithuanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / summary: Pirmasis projekto rengėjo pasiūlytas pakeitimas yra laikinas. Ketinama pakeisti paraiškos galiojimo pabaigos datą, atsižvelgiant į sutarties įvykdymo terminą, dėl kurio buvo vėluojama fiziškai pradėti ir sustabdyti terminą. (Lithuanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
| Property / summary | |||||||||||||||
Prva izmjena koju je predložio promotor vremenske je prirode. Svrha mu je promijeniti datum završetka zahtjeva u skladu s rokom za izvršenje ugovora, u kojem je došlo do kašnjenja u fizičkom početku i prekidu roka. (Croatian) | |||||||||||||||
| Property / summary: Prva izmjena koju je predložio promotor vremenske je prirode. Svrha mu je promijeniti datum završetka zahtjeva u skladu s rokom za izvršenje ugovora, u kojem je došlo do kašnjenja u fizičkom početku i prekidu roka. (Croatian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / summary: Prva izmjena koju je predložio promotor vremenske je prirode. Svrha mu je promijeniti datum završetka zahtjeva u skladu s rokom za izvršenje ugovora, u kojem je došlo do kašnjenja u fizičkom početku i prekidu roka. (Croatian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
| Property / summary | |||||||||||||||
Η πρώτη τροποποίηση που προτείνει ο ανάδοχος έχει προσωρινό χαρακτήρα. Πρόκειται να αλλάξει η ημερομηνία λήξης της αίτησης, ανάλογα με την προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης, η οποία έχει υποστεί καθυστερήσεις στην υλική έναρξη και αναστολή της προθεσμίας. (Greek) | |||||||||||||||
| Property / summary: Η πρώτη τροποποίηση που προτείνει ο ανάδοχος έχει προσωρινό χαρακτήρα. Πρόκειται να αλλάξει η ημερομηνία λήξης της αίτησης, ανάλογα με την προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης, η οποία έχει υποστεί καθυστερήσεις στην υλική έναρξη και αναστολή της προθεσμίας. (Greek) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / summary: Η πρώτη τροποποίηση που προτείνει ο ανάδοχος έχει προσωρινό χαρακτήρα. Πρόκειται να αλλάξει η ημερομηνία λήξης της αίτησης, ανάλογα με την προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης, η οποία έχει υποστεί καθυστερήσεις στην υλική έναρξη και αναστολή της προθεσμίας. (Greek) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
| Property / summary | |||||||||||||||
Prvá zmena, ktorú navrhuje navrhovateľ, má dočasný charakter. Jej cieľom je zmeniť dátum ukončenia žiadosti v súlade s lehotou na plnenie zmluvy, ktorá utrpela oneskorenie fyzického začiatku a pozastavenie lehoty. (Slovak) | |||||||||||||||
| Property / summary: Prvá zmena, ktorú navrhuje navrhovateľ, má dočasný charakter. Jej cieľom je zmeniť dátum ukončenia žiadosti v súlade s lehotou na plnenie zmluvy, ktorá utrpela oneskorenie fyzického začiatku a pozastavenie lehoty. (Slovak) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / summary: Prvá zmena, ktorú navrhuje navrhovateľ, má dočasný charakter. Jej cieľom je zmeniť dátum ukončenia žiadosti v súlade s lehotou na plnenie zmluvy, ktorá utrpela oneskorenie fyzického začiatku a pozastavenie lehoty. (Slovak) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
| Property / summary | |||||||||||||||
Hankkeen toteuttajan ehdottama ensimmäinen muutos on luonteeltaan ajallinen. Tarkoituksena on muuttaa hakemuksen päättymispäivää sopimuksen täytäntöönpanolle asetetun määräajan mukaisesti, mikä on viivästyttänyt fyysistä alkamista ja määräajan keskeyttämistä. (Finnish) | |||||||||||||||
| Property / summary: Hankkeen toteuttajan ehdottama ensimmäinen muutos on luonteeltaan ajallinen. Tarkoituksena on muuttaa hakemuksen päättymispäivää sopimuksen täytäntöönpanolle asetetun määräajan mukaisesti, mikä on viivästyttänyt fyysistä alkamista ja määräajan keskeyttämistä. (Finnish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / summary: Hankkeen toteuttajan ehdottama ensimmäinen muutos on luonteeltaan ajallinen. Tarkoituksena on muuttaa hakemuksen päättymispäivää sopimuksen täytäntöönpanolle asetetun määräajan mukaisesti, mikä on viivästyttänyt fyysistä alkamista ja määräajan keskeyttämistä. (Finnish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
| Property / summary | |||||||||||||||
Pierwsza poprawka zaproponowana przez promotora ma charakter czasowy. Ma ona na celu zmianę daty zakończenia wniosku, w zależności od terminu wykonania umowy, która uległa opóźnieniu w fizycznym rozpoczęciu i zawieszeniu terminu. (Polish) | |||||||||||||||
| Property / summary: Pierwsza poprawka zaproponowana przez promotora ma charakter czasowy. Ma ona na celu zmianę daty zakończenia wniosku, w zależności od terminu wykonania umowy, która uległa opóźnieniu w fizycznym rozpoczęciu i zawieszeniu terminu. (Polish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / summary: Pierwsza poprawka zaproponowana przez promotora ma charakter czasowy. Ma ona na celu zmianę daty zakończenia wniosku, w zależności od terminu wykonania umowy, która uległa opóźnieniu w fizycznym rozpoczęciu i zawieszeniu terminu. (Polish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
| Property / summary | |||||||||||||||
A projektgazda által javasolt első módosítás időbeli jellegű. Célja, hogy a szerződés teljesítésének határideje szerint megváltoztassa a kérelem befejezésének időpontját, amely késedelmet szenvedett a fizikai kezdete és a határidő felfüggesztése tekintetében. (Hungarian) | |||||||||||||||
| Property / summary: A projektgazda által javasolt első módosítás időbeli jellegű. Célja, hogy a szerződés teljesítésének határideje szerint megváltoztassa a kérelem befejezésének időpontját, amely késedelmet szenvedett a fizikai kezdete és a határidő felfüggesztése tekintetében. (Hungarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / summary: A projektgazda által javasolt első módosítás időbeli jellegű. Célja, hogy a szerződés teljesítésének határideje szerint megváltoztassa a kérelem befejezésének időpontját, amely késedelmet szenvedett a fizikai kezdete és a határidő felfüggesztése tekintetében. (Hungarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
| Property / summary | |||||||||||||||
První změna navržená navrhovatelem je časově omezená. Jeho účelem je změnit datum ukončení žádosti v závislosti na lhůtě pro plnění smlouvy, která utrpěla zpoždění při fyzickém začátku a pozastavení lhůty. (Czech) | |||||||||||||||
| Property / summary: První změna navržená navrhovatelem je časově omezená. Jeho účelem je změnit datum ukončení žádosti v závislosti na lhůtě pro plnění smlouvy, která utrpěla zpoždění při fyzickém začátku a pozastavení lhůty. (Czech) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / summary: První změna navržená navrhovatelem je časově omezená. Jeho účelem je změnit datum ukončení žádosti v závislosti na lhůtě pro plnění smlouvy, která utrpěla zpoždění při fyzickém začátku a pozastavení lhůty. (Czech) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
| Property / summary | |||||||||||||||
Pirmais projekta virzītāja ierosinātais grozījums ir īslaicīgs. Ir paredzēts mainīt pieteikuma beigu datumu atkarībā no līguma izpildes termiņa, kas ir novēlots fiziskajā sākumā un termiņa atlikšana. (Latvian) | |||||||||||||||
| Property / summary: Pirmais projekta virzītāja ierosinātais grozījums ir īslaicīgs. Ir paredzēts mainīt pieteikuma beigu datumu atkarībā no līguma izpildes termiņa, kas ir novēlots fiziskajā sākumā un termiņa atlikšana. (Latvian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / summary: Pirmais projekta virzītāja ierosinātais grozījums ir īslaicīgs. Ir paredzēts mainīt pieteikuma beigu datumu atkarībā no līguma izpildes termiņa, kas ir novēlots fiziskajā sākumā un termiņa atlikšana. (Latvian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
| Property / summary | |||||||||||||||
Is leasú de chineál ama é an chéad leasú a mhol an tionscnóir. Tá sé beartaithe dáta dheireadh an iarratais a athrú, de réir an spriocdháta chun an conradh a fhorghníomhú, ar cuireadh moill air ag tús fisiciúil agus a cuireadh an spriocdháta ar fionraí. (Irish) | |||||||||||||||
| Property / summary: Is leasú de chineál ama é an chéad leasú a mhol an tionscnóir. Tá sé beartaithe dáta dheireadh an iarratais a athrú, de réir an spriocdháta chun an conradh a fhorghníomhú, ar cuireadh moill air ag tús fisiciúil agus a cuireadh an spriocdháta ar fionraí. (Irish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / summary: Is leasú de chineál ama é an chéad leasú a mhol an tionscnóir. Tá sé beartaithe dáta dheireadh an iarratais a athrú, de réir an spriocdháta chun an conradh a fhorghníomhú, ar cuireadh moill air ag tús fisiciúil agus a cuireadh an spriocdháta ar fionraí. (Irish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
| Property / summary | |||||||||||||||
Prva sprememba, ki jo predlaga predlagatelj, je časovne narave. Njegov namen je spremeniti datum konca vloge v skladu z rokom za izvedbo pogodbe, zaradi katerega je prišlo do zamud pri fizičnem začetku in zadržanju roka. (Slovenian) | |||||||||||||||
| Property / summary: Prva sprememba, ki jo predlaga predlagatelj, je časovne narave. Njegov namen je spremeniti datum konca vloge v skladu z rokom za izvedbo pogodbe, zaradi katerega je prišlo do zamud pri fizičnem začetku in zadržanju roka. (Slovenian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / summary: Prva sprememba, ki jo predlaga predlagatelj, je časovne narave. Njegov namen je spremeniti datum konca vloge v skladu z rokom za izvedbo pogodbe, zaradi katerega je prišlo do zamud pri fizičnem začetku in zadržanju roka. (Slovenian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
| Property / summary | |||||||||||||||
Първото изменение, предложено от организатора на проекта, има времеви характер. Целта е да се промени датата на приключване на заявлението, в зависимост от крайния срок за изпълнение на договора, който е претърпял закъснения във физическото начало и спиране на крайния срок. (Bulgarian) | |||||||||||||||
| Property / summary: Първото изменение, предложено от организатора на проекта, има времеви характер. Целта е да се промени датата на приключване на заявлението, в зависимост от крайния срок за изпълнение на договора, който е претърпял закъснения във физическото начало и спиране на крайния срок. (Bulgarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / summary: Първото изменение, предложено от организатора на проекта, има времеви характер. Целта е да се промени датата на приключване на заявлението, в зависимост от крайния срок за изпълнение на договора, който е претърпял закъснения във физическото начало и спиране на крайния срок. (Bulgarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
| Property / summary | |||||||||||||||
L-ewwel emenda proposta mill-promotur hija ta’ natura temporali. Huwa maħsub li tinbidel id-data ta’ tmiem l-applikazzjoni, skont l-iskadenza għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt, li sofra dewmien fil-bidu fiżiku u sospensjoni tal-iskadenza. (Maltese) | |||||||||||||||
| Property / summary: L-ewwel emenda proposta mill-promotur hija ta’ natura temporali. Huwa maħsub li tinbidel id-data ta’ tmiem l-applikazzjoni, skont l-iskadenza għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt, li sofra dewmien fil-bidu fiżiku u sospensjoni tal-iskadenza. (Maltese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / summary: L-ewwel emenda proposta mill-promotur hija ta’ natura temporali. Huwa maħsub li tinbidel id-data ta’ tmiem l-applikazzjoni, skont l-iskadenza għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt, li sofra dewmien fil-bidu fiżiku u sospensjoni tal-iskadenza. (Maltese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
| Property / summary | |||||||||||||||
Den første ændring, som initiativtageren har foreslået, er af tidsmæssig karakter. Det er hensigten at ændre datoen for udløbet af ansøgningen i henhold til fristen for kontraktens gennemførelse, som har været udsat for forsinkelser i den fysiske begyndelse og en suspension af fristen. (Danish) | |||||||||||||||
| Property / summary: Den første ændring, som initiativtageren har foreslået, er af tidsmæssig karakter. Det er hensigten at ændre datoen for udløbet af ansøgningen i henhold til fristen for kontraktens gennemførelse, som har været udsat for forsinkelser i den fysiske begyndelse og en suspension af fristen. (Danish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / summary: Den første ændring, som initiativtageren har foreslået, er af tidsmæssig karakter. Det er hensigten at ændre datoen for udløbet af ansøgningen i henhold til fristen for kontraktens gennemførelse, som har været udsat for forsinkelser i den fysiske begyndelse og en suspension af fristen. (Danish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
| Property / summary | |||||||||||||||
Primul amendament propus de promotor este de natură temporală. Se intenționează modificarea datei de încheiere a cererii, în funcție de termenul de executare a contractului, care a suferit întârzieri la începutul fizic și o suspendare a termenului. (Romanian) | |||||||||||||||
| Property / summary: Primul amendament propus de promotor este de natură temporală. Se intenționează modificarea datei de încheiere a cererii, în funcție de termenul de executare a contractului, care a suferit întârzieri la începutul fizic și o suspendare a termenului. (Romanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / summary: Primul amendament propus de promotor este de natură temporală. Se intenționează modificarea datei de încheiere a cererii, în funcție de termenul de executare a contractului, care a suferit întârzieri la începutul fizic și o suspendare a termenului. (Romanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
| Property / summary | |||||||||||||||
Den första ändring som förslagsställaren föreslår är tidsmässig. Avsikten är att ändra datumet för ansökans slut, i enlighet med tidsfristen för fullgörandet av avtalet, som har drabbats av förseningar i den fysiska inledningen och ett tillfälligt upphävande av tidsfristen. (Swedish) | |||||||||||||||
| Property / summary: Den första ändring som förslagsställaren föreslår är tidsmässig. Avsikten är att ändra datumet för ansökans slut, i enlighet med tidsfristen för fullgörandet av avtalet, som har drabbats av förseningar i den fysiska inledningen och ett tillfälligt upphävande av tidsfristen. (Swedish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / summary: Den första ändring som förslagsställaren föreslår är tidsmässig. Avsikten är att ändra datumet för ansökans slut, i enlighet med tidsfristen för fullgörandet av avtalet, som har drabbats av förseningar i den fysiska inledningen och ett tillfälligt upphävande av tidsfristen. (Swedish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
| Property / priority axis | |||||||||||||||
| Property / priority axis: Strengthening the urban network (CITYs) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / co-financing rate | |||||||||||||||
85.0 percent
| |||||||||||||||
| Property / co-financing rate: 85.0 percent / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / thematic objective | |||||||||||||||
| Property / thematic objective: Social inclusion / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / end time | |||||||||||||||
31 December 2022
| |||||||||||||||
| Property / end time: 31 December 2022 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / location (string) | |||||||||||||||
Oliveira do Hospital | |||||||||||||||
| Property / location (string): Oliveira do Hospital / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / coordinate location | |||||||||||||||
40°22'45.08"N, 7°51'25.96"W
| |||||||||||||||
| Property / coordinate location: 40°22'45.08"N, 7°51'25.96"W / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / coordinate location: 40°22'45.08"N, 7°51'25.96"W / qualifier | |||||||||||||||
| Property / contained in NUTS | |||||||||||||||
| Property / contained in NUTS: Coimbra Region / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / beneficiary | |||||||||||||||
| Property / beneficiary: MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / beneficiary name (string) | |||||||||||||||
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL | |||||||||||||||
| Property / beneficiary name (string): MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / date of last update | |||||||||||||||
14 November 2023
| |||||||||||||||
| Property / date of last update: 14 November 2023 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Latest revision as of 12:33, 22 March 2024
Project Q2878394 in Portugal
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Rehabilitation of the Building and Implementation of Urban Gardens in the Social Freguesia João Rodrigues Lagos |
Project Q2878394 in Portugal |
Statements
291,395.3 Euro
0 references
342,818.0 Euro
0 references
85.0 percent
0 references
30 November 2018
0 references
31 December 2022
0 references
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
0 references
A primeira alteração proposta pelo promotor é de natureza temporal. Pretende-se alterar a data de fim da candidatura, de acordo com o prazo de execução da empreitada, que sofreu atrasos no início físico e uma suspensão do prazo. (Portuguese)
0 references
The first amendment proposed by the promoter is of a temporal nature. It is intended to change the date of the end of the application, according to the deadline for the execution of the contract, which has suffered delays in the physical beginning and a suspension of the deadline. (English)
7 July 2021
0.0010126391288496
0 references
Le premier amendement proposé par le promoteur est de nature temporelle. L’objectif est de modifier la date de fin de la demande, conformément au délai d’exécution du contrat, qui a subi des retards dans le démarrage physique et une suspension du délai. (French)
5 December 2021
0 references
Der erste vom Projektträger vorgeschlagene Änderungsantrag ist zeitlicher Natur. Ziel ist es, das Enddatum des Antrags entsprechend der Frist für die Ausführung des Vertrags zu ändern, die Verzögerungen beim physischen Beginn und eine Aussetzung der Frist erlitten hat. (German)
13 December 2021
0 references
Het eerste door de initiatiefnemer voorgestelde amendement is tijdelijk van aard. Het doel is de einddatum van de aanvraag te wijzigen, in overeenstemming met de termijn voor de uitvoering van het contract, die vertraging heeft opgelopen bij de fysieke aanvang en een opschorting van de termijn. (Dutch)
18 December 2021
0 references
Il primo emendamento proposto dal promotore ha carattere temporale. L'obiettivo è modificare la data di fine della domanda, conformemente al termine per l'esecuzione del contratto, che ha subito ritardi nell'inizio fisico e una sospensione del termine. (Italian)
17 January 2022
0 references
La primera enmienda propuesta por el promotor es de carácter temporal. El objetivo es modificar la fecha de finalización de la solicitud, de acuerdo con el plazo de ejecución del contrato, que ha sufrido retrasos en el inicio físico y una suspensión del plazo. (Spanish)
20 January 2022
0 references
Projekti elluviija esimene muudatusettepanek on ajalist laadi. Selle eesmärk on muuta taotluse lõppkuupäeva vastavalt lepingu täitmise tähtajale, mille puhul on esinenud viivitusi tähtaja füüsilisel alustamisel ja peatamisel. (Estonian)
29 July 2022
0 references
Pirmasis projekto rengėjo pasiūlytas pakeitimas yra laikinas. Ketinama pakeisti paraiškos galiojimo pabaigos datą, atsižvelgiant į sutarties įvykdymo terminą, dėl kurio buvo vėluojama fiziškai pradėti ir sustabdyti terminą. (Lithuanian)
29 July 2022
0 references
Prva izmjena koju je predložio promotor vremenske je prirode. Svrha mu je promijeniti datum završetka zahtjeva u skladu s rokom za izvršenje ugovora, u kojem je došlo do kašnjenja u fizičkom početku i prekidu roka. (Croatian)
29 July 2022
0 references
Η πρώτη τροποποίηση που προτείνει ο ανάδοχος έχει προσωρινό χαρακτήρα. Πρόκειται να αλλάξει η ημερομηνία λήξης της αίτησης, ανάλογα με την προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης, η οποία έχει υποστεί καθυστερήσεις στην υλική έναρξη και αναστολή της προθεσμίας. (Greek)
29 July 2022
0 references
Prvá zmena, ktorú navrhuje navrhovateľ, má dočasný charakter. Jej cieľom je zmeniť dátum ukončenia žiadosti v súlade s lehotou na plnenie zmluvy, ktorá utrpela oneskorenie fyzického začiatku a pozastavenie lehoty. (Slovak)
29 July 2022
0 references
Hankkeen toteuttajan ehdottama ensimmäinen muutos on luonteeltaan ajallinen. Tarkoituksena on muuttaa hakemuksen päättymispäivää sopimuksen täytäntöönpanolle asetetun määräajan mukaisesti, mikä on viivästyttänyt fyysistä alkamista ja määräajan keskeyttämistä. (Finnish)
29 July 2022
0 references
Pierwsza poprawka zaproponowana przez promotora ma charakter czasowy. Ma ona na celu zmianę daty zakończenia wniosku, w zależności od terminu wykonania umowy, która uległa opóźnieniu w fizycznym rozpoczęciu i zawieszeniu terminu. (Polish)
29 July 2022
0 references
A projektgazda által javasolt első módosítás időbeli jellegű. Célja, hogy a szerződés teljesítésének határideje szerint megváltoztassa a kérelem befejezésének időpontját, amely késedelmet szenvedett a fizikai kezdete és a határidő felfüggesztése tekintetében. (Hungarian)
29 July 2022
0 references
První změna navržená navrhovatelem je časově omezená. Jeho účelem je změnit datum ukončení žádosti v závislosti na lhůtě pro plnění smlouvy, která utrpěla zpoždění při fyzickém začátku a pozastavení lhůty. (Czech)
29 July 2022
0 references
Pirmais projekta virzītāja ierosinātais grozījums ir īslaicīgs. Ir paredzēts mainīt pieteikuma beigu datumu atkarībā no līguma izpildes termiņa, kas ir novēlots fiziskajā sākumā un termiņa atlikšana. (Latvian)
29 July 2022
0 references
Is leasú de chineál ama é an chéad leasú a mhol an tionscnóir. Tá sé beartaithe dáta dheireadh an iarratais a athrú, de réir an spriocdháta chun an conradh a fhorghníomhú, ar cuireadh moill air ag tús fisiciúil agus a cuireadh an spriocdháta ar fionraí. (Irish)
29 July 2022
0 references
Prva sprememba, ki jo predlaga predlagatelj, je časovne narave. Njegov namen je spremeniti datum konca vloge v skladu z rokom za izvedbo pogodbe, zaradi katerega je prišlo do zamud pri fizičnem začetku in zadržanju roka. (Slovenian)
29 July 2022
0 references
Първото изменение, предложено от организатора на проекта, има времеви характер. Целта е да се промени датата на приключване на заявлението, в зависимост от крайния срок за изпълнение на договора, който е претърпял закъснения във физическото начало и спиране на крайния срок. (Bulgarian)
29 July 2022
0 references
L-ewwel emenda proposta mill-promotur hija ta’ natura temporali. Huwa maħsub li tinbidel id-data ta’ tmiem l-applikazzjoni, skont l-iskadenza għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt, li sofra dewmien fil-bidu fiżiku u sospensjoni tal-iskadenza. (Maltese)
29 July 2022
0 references
Den første ændring, som initiativtageren har foreslået, er af tidsmæssig karakter. Det er hensigten at ændre datoen for udløbet af ansøgningen i henhold til fristen for kontraktens gennemførelse, som har været udsat for forsinkelser i den fysiske begyndelse og en suspension af fristen. (Danish)
29 July 2022
0 references
Primul amendament propus de promotor este de natură temporală. Se intenționează modificarea datei de încheiere a cererii, în funcție de termenul de executare a contractului, care a suferit întârzieri la începutul fizic și o suspendare a termenului. (Romanian)
29 July 2022
0 references
Den första ändring som förslagsställaren föreslår är tidsmässig. Avsikten är att ändra datumet för ansökans slut, i enlighet med tidsfristen för fullgörandet av avtalet, som har drabbats av förseningar i den fysiska inledningen och ett tillfälligt upphävande av tidsfristen. (Swedish)
29 July 2022
0 references
Oliveira do Hospital
0 references
14 November 2023
0 references
Identifiers
CENTRO-09-4943-FEDER-000038
0 references